在现在的社会生活中有各项事务需要申请书，写申请书的时候要注意内容的完整。大家知道申请书的格式吗？下面是高考家长帮为大家带来的起诉变更申请书模板通用 变更起诉书【最新6篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来一定的启发。

关于起诉变更申请书模板 篇一

被不起诉人朱礼，男，1981年6月11日出生，身份证号码：×××××××，汉族，中专文化，北京市汇佳职业技术学校学生，户籍所在地浙江省德清县武康镇兴康北路299号。因涉嫌故意毁坏财物犯罪于20xx年10月18日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，同年1l月24日经海淀分局决定被取保候审。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被不起诉人朱礼涉嫌故意毁坏财物罪，于20xx年2月25日移送本院审查起诉。

经本院依法审查查明：

20xx年10月17日14时30分许，被不起诉人朱礼到本市海淀区建设银行北大南街分理处自动取款机上取款时信用卡被吞，激愤之下用拳头将自动取款机的防暴玻璃、功能键外框砸坏，毁坏物品价值人民币9600元。后被不起诉人朱礼被抓获。现损失已赔偿。

本院认为，犯罪嫌疑人朱礼实施了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，已完全赔偿损失，有悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条第二款之规定，决定对朱礼不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可自收到本决定书后七日以内向本院提出申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向×××人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向×××人民法院提起自诉。

北京市海淀区人民检察院(院印)

年三月十五日

关于起诉变更申请书模板 篇二

原告×××，男，19××年××月×日生，×族，住所地东莞市××区××路××号××室。电话：139××××××××

被告×××，女，19××年××月×日生，×族，住所地东莞市××区××路××号××室。电话：136

请求事项：

1、请求法院判令被告支付原告欠款人民币*元(大写：);

2、请求法院判令被告支付原告以上欠款的利息；

3、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

原告与被告系(朋友/同事/××)关系。截至××年××月××日止，被告累计向原告借款金额为人民币*元。现还款期限已届满，被告拒不还款。

原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此 致

东莞市第**人民法院

起诉人：

××年××月××日

关于起诉变更申请书模板 篇三

甲方(需方)：

乙方(供方)：

鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方 施工项目的水泥，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、石子数量______m³,金额___________元

价格随行就市，以当批次质量标准核定价格【含税(普通发票)】。

二、交货时间、地点、方式及风险承担：

1.交货时间：甲方应提前三日书面和传真通知乙方组织供货，乙方所供钢材必须保证质量并随货提供合格证和有效证件。

2.交货地点及方式：甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担，卸车费用由甲方承担。

3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险与乙方无关。

三、付款方式：货到付款。

四、违约责任：

1.乙方必须保质保量及时组织钢材进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。

2.甲方应按时支付乙方的货款，若甲方资金暂时不能到位，双方可协商延期支付，如延期超过 天，延期支付的资金，由甲方按当时期贷款利率和延期时间向乙方支付利息。

五、合同变更：业务需要合同发生补充协议、附件均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等的法律效力。

六、争议解决方式：合同执行期间出现争议，由甲乙双方协商解决，解决不成由乙方当地法院起诉解决。

七、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方结清全部货款后本合同自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

关于起诉变更申请书模板 篇四

原告：____________，女，________年____月____日出生，____族，住址：____________________，身份证号码：________________.

被告：____________(又名：____________)，男，________年____月____日出生，____族，住址：____________________，身份证号码：________________.

诉讼请求：

1、判令被告立即向原告偿还所欠借款余款________________元整，合计人民币____________元；

2、判令被告立即向原告支付以上款项从________年____月____日至________年____月____日(暂计至起诉时止)的利息，合计人民币________元。

以上1、2项共计：________________元；

3、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实及理由：

________年____月____日，被告________(又名：_____________)因欠缺资金，以宅基地使用证作抵押向原告借款________元整(￥________元)。双方签订了《协议书》，约定借款期限为壹年，还款期限为________年____月____日至________年____月____日，并由被告向原告出具了欠条一份。借款后，被告于________年____月____日归还了________元整(￥________元)，余下________元至今未还，经原告多次追收无果。

原告与被告签订的《协议书》合法有效，受我国有关法律的保护，现被告的行为已违反双方协议的约定，按《民法典》的规定，被告应向原告支付逾期利息____元(中国人民银行规定的金融机构现行利率水平计收逾期贷款利息)。

为维护原告的合法权益，鉴于上述事实和理由，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。

此致

__________________区人民法院

具状人：____________

__________年____月___日

关于起诉变更申请书模板 篇五

原告__________

地址：_________________

被告：_______________

诉讼请求

1.请求判决被告支付抚养费二万肆千元整(暂算至起诉时止)

2.请求判决被告每月增加抚养费为4500元

3.本案诉讼费由被告承担

事实与理由

原告系杨__________和被告王__________的婚生子女。20__年9月11日，杨__________和被告在深圳市_______________民政局协议离婚。根据离婚协议书的约定，女儿王__________由杨__________抚养，被告王__________每月给付抚养费1000元，在每月5号前付清，直至付到18周岁为止。协议签订后，被告却没有支付过女儿的抚养费，截止原告起诉前，被告欠原告抚养费共二万肆千元。

原告今年已经十一周岁了，已经上六年级。明年就需要上初中。生活和学习的各项费用都大幅增加，再加上物价上涨通货膨胀等因素，按离婚协议的约定，被告每月支付的一千月已经远远不够原告生活和学习。为了能给孩子更好的教育和生活条件，故特请被告增加抚养费为每月4500元(按照最高人民法院相关司法解释，抚养费最高可以是抚养人工资的百分之三十)。按照被告的工资收入情况，被告完全有能力支付。为了孩子有一个更好的将来，请依法支持原告的诉讼请求。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

关于起诉变更申请书模板 篇六

被告姓名_________________，年龄_________________，民族_________________，职业_________________，住址_________________，联系电话：__________________

诉讼请求：_________________

一、判决原告与被告离婚；

二、婚生儿子由被抚养，(原告每月支付抚养费至儿子、女儿年满18周岁止);

三、夫妻共同财产依法平均分割

事实和理由：_________________

原告与被告———于200年月日经某人介绍，于200——年——月——日登记结婚，婚后于200——年——月——日生下一男孩(女孩)。

(离婚原因，字数根据具体情况酌定，并无限定，但不宜过于繁琐。)

恳请法院判决原被离婚。

证据和证据来源，证人姓名和住址：_________________

证据：_________________

证人

为此，原告特依法提起诉讼，请你院依法裁决。

此致

__________人民法院

附：_________________本状副本一份

具状人：______________

_____________年__________月__________日