随着法律观念的深入人心,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是高考家长帮为您精心整编的装修合同 装修合同免费版大全【优秀5篇】,希望能够给小伙伴们的写作带来一定的启发。
装修合同 装修合同免费版 篇一
发包人:_________
承包人:_________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
1、工程地点:_________
2、工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。
3、承包范围:_________
4、承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
5、开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。
1、合同价款:金额(人民币大写):_________¥:_________。
2、合同价款采用方式:
双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
(1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。
(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金:_________
3、工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:_________。
4、工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式:_________
(2)工程款支付金额和时间:_________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
5、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
6、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。
1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
6、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
1、发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
3、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
4、由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。
1、双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
2、优良工程等级增加的经济支出_________。
3、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
4、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
5、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
6、装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
1、工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
2、工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
8、双方约定其它违约责任:_________。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
双方关于不可抗力的约定:_________。
合同生效日期:_________年_________月_________日
本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________。
合同备案、鉴证:发包方:_________身份证号:_________;承包方:_________身份证号:_________。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________
装修合同 装修合同免费版 篇二
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:
2 工程项目:装修(包括坐便、洗手盆在内)
3 承包范围:装饰装修材料费和人工费用。
4 开工日期: 年 月 日;竣工日期:年节假日):个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写): 元;¥: 。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________
________年____月____日
承包方(盖章):_________
_________年____月____日
装修合同 装修合同免费版 篇三
地址:地址:南宁市武鸣区江滨路7号
联系方式:联系方式:
服务细则:
一、甲方房屋测量服务流程:
1、客户装饰房屋测量;
a、 墙体结构分析;
b、 光线、空气流向分析;
c、 水、电位分析;
d、 尺寸测量;
e、 周边环境分析;
f、 现场拍照、记录。
2、功能分析:根据甲方生活需求划分合理使用功能。
3、风格初选:根据甲方喜好选择装修风格及类别。
4、材料调研:由双方交流选定所需材料材质。
5、装饰房屋绘制平面图:
a、结构修改图;
b、材质图;
c、总平面布局图;
d、施工图。
二、预算:根据双方最终交流决定的布局,装修风格及材料的确定,拟出所装修房屋所需费用预算
三、洽谈交流:设计师市场人员根据甲方时间预约,进行方案交流。
a、按标准甲方缴纳¥: 元人民币的意向合作定金,待签订正式的装修施工合同后,计入工程款,不另外收取。
b、如果您未签定本协议,而要求将图纸或预算带走,须签定设计协议并交纳相应的设计费。(设计费:40元/㎡)
四、其它事宜:
a、如您对设计方案及预算满意,可与公司签定装饰施工合同,为了更好的为您服务,客户经理会提前与您预约。
b、合同签定3日后在工地现场,会进行技术交底工作,具体参与人员有,设计师、项目经理、施工队长、工程监理,为了您更加的清楚工程情况,请您按时参加。
c、在施工过程中,如遇到工程技术问题,将由工程监理为您及时解决,如遇到设计方案变更的问题,由本工程的设计师会为您服务。
d、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题,您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。
d、若您对上述的服务流程理解认可,请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议,我们会努力做的更好!
e、本协议一式两份甲乙双方各执一份,本协议履行完成后将自行终止
说明:为维护双方的相关权益,任何口头协议及承诺均视为无效,所有事宜以本意向协议为据。
甲 方 : 乙 方 :
年 月 日 :年 月 日
装修合同 装修合同免费版 篇四
甲方(发包方):
公司地址:
联系电话: 联系人:
乙方(承包方):
营业地址:
联系电话:
法定代表人或工程负责人:
邮编:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,结合本装饰工程的具体情况,经双方协商一致,达成以下协议。
第一条装饰工程概况
一、装饰工程地点位于:
二、装饰工程的承包范围和内容:室内装修工程设计;室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程;
1. 装修面积:
2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的;
第二条
一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整(¥ )。其中:
二、如遇下列情况,经甲、乙双方共同协商,合同总价款可做相应调整:
1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的;
2. 合同工期内,因政策性调整而引起材料价款发生变化的;
3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的;
4. 发包方增加新的装饰施工内容的;
5.其它;
6. 价款调整时,甲、乙方应签订洽商单。
第三条工程价款的支付
1. 交定金500元。
2.定金在第一次交款中以双倍形式返还。即:(交500元返1000元)
一、甲在本合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
1. 20xx年 月日,甲方到公司看方案及方案预算。
第四条 、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
年 月 日 年 月 日
装修合同 装修合同免费版 篇五
甲方:
地址: 电话:xxxxxxx
乙方:
地址: 电话:xxxxxxx
现甲方有样板房三间,位于xx市东升镇xx花园第五期内,承包给乙方装修,经甲方双方协商一致,特签定协议如下:
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围:该工程的内容范围包括:室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆,室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)
2、承包方式:乙方包工包料,装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间:xx年xx月xx日。
4、工程质量:按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任:
1、因甲方对装修工程要求时间短,为保证甲方装修按时完成,乙方在xx年xx月xx日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收,如不符合工程要求的,一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故,由乙方负责,甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币:149500元,大写:壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)
其中:
1、29号楼b座204房室内装修费用:37500元
2、29号楼b座201房室内装修费用:46000元
3、29号楼a座203房室内装修费用:66000元
四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式:
本工程经甲方验收完成后付款50%,即75000元,余款50%,即74500元,在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务:
乙方向甲方、业主提供保修服务,保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算),具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份,双方签字后生效。本协议在执行过程中,如有未尽事宜可协商解决。
甲方:xx市xx房地产开发有限公司
(盖章)
乙方:xx市东升镇xx装修工程部
(盖章)
xx年xx月xx日